Настоящая оферта представляет собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания «АКВАДЕЗ» (ООО « ПК «АКВАДЕЗ»), далее именуемое «Поставщик», адресованное неопределенному кругу лиц, заключить договор поставки на нижеследующих условиях.
1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Публичная оферта (далее — оферта) — на основание п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ предложение Поставщика, адресованное Покупателю (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю), заключить договор поставки на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте.
Акцепт публичной оферты (далее — акцепт, акцепт оферты) — полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящей публичной оферты путем оплаты в предусмотренный срок выставленного счета, в соответствие с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.
Договор — возмездное соглашение между Поставщиком и Покупателем на поставку продукции, заключенное посредством акцепта публичной оферты.
Поставщик — Общество с ограниченной ответственностью «ПК «АКВАДЕЗ».
Покупатель — Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшее нижеизложенные условия путем оплаты в предусмотренный срок выставленного счета на поставку продукции.
Стороны — Поставщик и Покупатель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.
2.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в ассортименте, количестве и по ценам, согласованными Сторонами в счете на предоплату.
2.2. Отгрузка продукции в обязательном порядке сопровождается Универсальным передаточным документом (УПД) на каждую отдельную партию продукции. Экземпляр Поставщика, подписанный уполномоченным лицом Покупателя, в обязательном порядке подлежит возврату. Покупатель, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения продукции, направляет скан-копию УПД на электронную почту Поставщика и в течение 7 (семи) рабочих дней направляет в адрес Поставщика оригинал на бумажном носителе.
2.3. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента отгрузки партии продукции и направления Поставщиком сопроводительных документов (УПД) в адрес Покупателя, последний не осуществит возврат подписанного экземпляра документов Поставщика и не направит мотивированного отказа от их подписания, отгруженная продукция считается акцептированной (принятой) на условиях, содержащихся в вышеуказанных документах.
3.1. Отгрузка продукции осуществляется со склада Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления 100 % предоплаты.
3.2. Способ доставки продукции определяется Сторонами в счете на оплату.
3.3. Датой поставки считается дата фактической передачи продукции и подписания УПД.
3.4. При поставке продукции транспортной компанией, Покупатель обязан, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оповещения о ее прибытии, получить груз от ТК (от представителя ТК). При несвоевременной выборки продукции, Покупатель обязуется самостоятельно оплатить расходы, связанные с платным хранением груза в ТК. Все последствия, возникшие ввиду несвоевременного получения груза от транспортной компании или отказа от его получения в транспортной компании, возлагаются на Покупателя.
4.1. При приемке продукции представитель Покупателя должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность, которая передается Поставщику.
4.2. Приемка продукции производится:
4.3. Руководствуясь ст. 513 Гражданского кодекса Российской Федерации и правилами, предусмотренными законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта, Покупатель, при обнаружении неисправности или повреждения кузова транспортного средства/контейнера, неисправности ЗПУ, отсутствия, повреждения или несоответствия номера пломбы, и/или нарушения целостности упаковки (тары), утраты, недостачи, повреждения (порчи) груза, и/или несоответствия информации, указанной в транспортных документах, незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах посредством телефонной связи, электронной почтой, фиксирует выявленные дефекты фото/видео съемкой и с участием представителя Грузоперевозчика (Водителя) или Транспортной компании, составляет Акт с описанием выявленных дефектов. Если представитель Грузоперевозчика (Водитель) или представитель Транспортной компании отказывается от подписания Акта, в сопроводительных документах делается соответствующая отметка. При нарушении Покупателем установленных настоящим пунктом условий приемки поставленной продукции от Грузоперевозчика или Транспортной компании, в удовлетворении требований по претензии будет отказано.
4.4. В случаях обнаружения Покупателем внутри тарной недостачи (при условии целостности упаковки), несоответствия качества и прочих недостатков отгруженной продукции, Стороны составляют Акт о выявленных недостатках. Незамедлительный вызов Поставщика обязателен. В случае невозможности направления представителя Поставщика, Акт о выявленных недостатках составляется Покупателем в одностороннем порядке, с приложением фото/видео материалов. Претензии по истечению установленных сроков приемки, согласованных Сторонами в п. 4.2. и/или без надлежащего уведомления Поставщика, удовлетворению не подлежат.
4.5. Во всех случаях, когда нормативно-технической документацией на продукцию или другими обязательными правилами для определения ее качества предусмотрен отбор проб, Покупатель обязан отобрать пробы и одну из них направить в адрес Поставщика. В случае несогласия Покупателя с качественными характеристиками поставленной продукции, претензия в обязательном порядке должна быть подтверждена заключением аккредитованной лаборатории.
4.6. Переход права собственности и риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Покупателю в момент ее передачи и подписания УПД уполномоченными представителями Сторон.
4.7. В случае обоснованных требований по претензии, Поставщик в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней, за свой счет устраняет выявленные недостатки, а в случае невозможности их устранения (отсутствия Товара для замены), возвращает уплаченные денежные средства за поставленный Товар. Возврат уплаченных денежных средств осуществляется в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления непринятых Товаров на склад Поставщика. Покупатель согласен, что устранение любого рода недостатков в поставленном Товаре, в том числе путем замены Товара, вне зависимости от причин их возникновения осуществляется по местонахождению Поставщика в городе Казань. Покупатель согласен с тем, что транспортировка ранее поставленного Товара для устранения любого рода недостатков, в том числе путем заменой Товара и/или возврат Товара в случае его непринятия Покупателем/конечным потребителем осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет, вне зависимости от вины Поставщика. Покупатель согласен с тем, что расходы по транспортировке некондиционного Товара Поставщиком не возмещаются.
5.1. Стоимость продукции по договору согласовывается Сторонами и указывается в счете на оплату.
5.2. Покупатель оплачивает продукцию по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика, на основании выставленного счета на предоплату.
5.3. Оплата Покупателем Счета на продукцию является полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты и означает заключение Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.
5.4. В случае несвоевременной оплаты выставленного счета Покупателем, при изменении себестоимости продукции, Поставщик в праве изменить ранее согласованную стоимость продукции в одностороннем порядке, путем направления нового счета с учетом возникшей разницы.
6.1. Стороны несут ответственность за нарушения срока/неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и обязуются, по требованию другой Стороны уплатить пени, в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости неисполненного в срок/ненадлежаще исполненного обязательства.
6.2. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду. По взаимоотношениям Сторон, допускается взыскание неустойки, но не убытков.
6.3. В случае наложения на Поставщика санкций государственными контролирующими органами, в связи с выявлением превышения допустимой массы и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, предоставленного под погрузку Покупателем, Покупатель обязан возместить Поставщику сумму оплаты указанных санкций в полном объеме, в течение 10 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования Поставщиком.
6.4. Покупатель поставлен в известность, что продукция по настоящему Договору может быть включена в список химикатов, оборудования и технологий, которая может быть использована при создании химического оружия и в отношении которой установлен экспортный контроль, утверждённый Постановлением правительства РФ от 16 июля 2022 г. N 1284 , и при их вывозе за границы РФ требуется лицензия ФСТЭК России. В случае нарушений правил экспорта вышеуказанной продукции, Покупатель несёт ответственность в соответствии с законодательством об административных правонарушениях и уголовным законодательством Российской Федерации.
6.5. Стороны пришли к соглашению, что одним из существенных нарушений и оснований для отказа Покупателя от настоящего Договора, с последующим направлением требования о возврате уплаченных денежных средств в адрес Поставщика является нарушения срока отгрузки Товаров более чем на 30 календарных дней. Меньший срок не дает Покупателю оснований для полного или частичного отказа от настоящего Договора, получения продукции от Поставщика.
7.1. Договор вступает в силу с момента акцепта оферты Покупателем, а именно с момента наступления события, предусмотренного п. 5.3. договора, и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, принятых по договору.
7.2. Поставщик вправе изменять условия настоящего Договора публикуя уведомления о таких изменениях или его новые редакции на своем web-сайте. Вносимые в настоящий Договор изменения, не отменяют ранее акцептованных Покупателем условий настоящего Договора.
7.3. Все споры, возникшие между Сторонами, по которым не было достигнуто обоюдного соглашения, передаются для разрешения в Арбитражный суд по РТ. Досудебный претензионный порядок обязателен. Срок рассмотрения претензии — 10 рабочих дней с момента получения Стороной.
7.4. Отсутствие подписанного между Сторонами экземпляра договора на бумажном носителе, с проставлением подписей Сторон, в случае проведения по нему фактической оплаты Покупателем, не является основанием считать настоящий договор не заключенным. Не вступая в противоречие с условиями оферты, Стороны вправе в любое время оформить договор поставки и оформить договор поставки в форме письменного двухстороннего документа.
7.5. Во всем остальном, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.